Муниципальное образование Свирицкое сельское поселение

Волховского муниципального района

Ленинградской области

 

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

от 05 июня 2019 года                                               № 68

 

О проведении электронного аукциона на «Выполнение работ по сбору, транспортированию и утилизации отходов производства и потребления IV и V класса опасности с мусорных контейнеров заглубленного типа, расположенных на контейнерных площадок в п. Свирица»

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», на основании Устава Свирицкого сельского поселения

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 

1.Утвердить прилагаемую документацию о проведении электронного аукциона на право заключения муниципального контракта «Выполнение работ по сбору, транспортированию и утилизации отходов производства и потребления IV и V класса опасности с мусорных контейнеров заглубленного типа, расположенных на контейнерных площадок в п. Свирица»

2. Провести открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта «Выполнение работ по сбору, транспортированию и утилизации отходов производства и потребления IV и V класса опасности с мусорных контейнеров заглубленного типа, расположенных на контейнерных площадок в п. Свирица»
3. Специалисту по социальным вопросе и культуре администрации Свирицкого сельского поселения Атамановой В.А. обеспечить в срок, установленный действующим законодательством, размещение извещения и документации об электронном аукционе на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по адресу: www.zakupki.gov.ru., обеспечить подведение итогов электронного аукциона и заключение муниципального контракта в порядке установленном действующим законодательством.
4. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Свирицкого сельского поселения в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

 

Глава администрации

МО Свирицкое сельское поселение                                           В.И. Лиходеев

 

Исп. Атаманова В.А.

Тел. (81363)44-225

ПРИЛОЖЕНИЕ

 

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

МО Свирицкое сельское поселение

Волховского  района

от  05 июня  2019 года  №68

 

Администрация МО Свирицкое сельское поселение Волховского района

 

 

Утверждаю

 Глава администрации

 МО Свирицкое сельское поселение

Волховского муниципального района

Ленинградской области

 __________________________

В.И. Лиходеев

«05» июня  2019 г.

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об аукционе в электронной форме на право заключить муниципальный «Выполнение работ по сбору, транспортированию и утилизации отходов производства и потребления IV и V класса опасности с мусорных контейнеров заглубленного типа, расположенных на контейнерных площадок в п. Свирица»

ИКЗ: 19 34718002570470201001 0009 001 3811 244

 

Заказ размещается среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций

 

Финансирование:

Местный бюджет

 

 

Аукцион в электронной форме состоится:

17 июня  2019г. на электронной площадке www.sberbank-ast.ru

 

 

Контактный телефон: 8-(81363)-44-225

Факс:                            8-(81363)-44-225

 

П. Свирица

2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

 

РАЗДЕЛ I. Информационная карта

 

РАЗДЕЛ II. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

РАЗДЕЛ III. Описание объекта закупки (техническая часть)

РАЗДЕЛ  IV. Проект муниципального контракта

РАЗДЕЛ V.  Образцы форм и документов для заполнения участниками электронного аукциона  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

1. Законодательное регулирование

Настоящая документация об электронном аукционе подготовлена Администрацией муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 г.  № 471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)», а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

2. Заказчик:

Администрация муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  (далее – Заказчик).

3. Предмет контракта: выполнение работ по сбору, транспортированию и утилизации отходов производства и потребления IV и V класса опасности с мусорных контейнеров заглубленного типа, расположенных на контейнерных площадок в п. Свирица.
4. Условия проведения электронного аукциона:

4.1 Заказчик проводит электронный аукцион (далее – Аукцион) на право заключить Контракт на условиях, изложенных в настоящей документации об электронном аукционе (далее – Документация).

4.2 Условия проведения Аукциона, в том числе сведения о начальной (максимальной) цене Контракта и требованиях к Участникам закупки, изложены в информационной карте Аукциона (далее – Информационная карта) в разделе I Документации.

4.3 Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта представлено в разделе II Документации.

4.4 Наименование и описание объекта закупки (техническая часть) представлены в разделе III Документации.

4.5  Проект муниципального Контракта представлен в разделе IV Документации.

Настоящая документация является неотъемлемой частью извещения о проведении электронного аукциона, размещенного на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

4.5. Образцы форм и документов для заполнения участниками электронного аукциона представлены разделе V.

 

РАЗДЕЛ I.

 

№	Наименование	Содержание
1. Сведения о заказчике:
1.1	наименование заказчика	Администрация муниципального образования  Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
1.2	место нахождения,	187469, Ленинградская область, Волховский район, п. Свирица, ул. Новая Свирица, д.38
1.3	почтовый адрес Заказчика	187469, Ленинградская область, Волховский район, п. Свирица, ул. Новая Свирица, д.38
1.4	электронная почта:	sviricaadm@mail.ru
1.5	телефон/факс	8 (81363) 44-225
1.6	Контрактный управляющий/РАБОТНИК КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ (лицо, ответственное за заключение контракта) телефон, факс, адрес электронной почты	Контрактный управляющий администрации муниципального образования  Свирицкое сельское поселение – Атаманова Вера Алексеевна, специалист по социальным вопросам и культуре Адрес электронной почты: sviricaadm@mail.ru Номер контактного телефона: +7 (81363)44225
1.7	Информация об ответственном за заключение контракта:	глава администрации — Лиходеев Владимир Иванович
2. Сведения об идентификационном коде закупки, о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), преимуществах участникам, ограничении участия в закупке; информация об электронной площадке, на которой планируется проводить электронный аукцион:
2.1	Идентификационный код закупки	19 34718002570470201001 0009 001 3811 244
2.2	способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Электронный аукцион
2.3	название электронной площадки	ЗАО «Сбербанк-АСТ»
2.4	адрес электронной площадки	http://www.sberbank-ast.ru
2.5	преимущества в отношении предлагаемой цены контракта для учреждений, организаций, установленные статьями 28, 29 закона о контрактной системе	Требования не установлены
2.6	ограничения в отношении участников закупок, установленные статьей 30 закона о контрактной системе	Участниками закупок могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации
2.7	Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28 –29 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ	Преимущества организациям инвалидов — не установлены. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы — не установлены.
2.8	ограничения в отношении участников закупок, о привлечении ими соисполнителей из числа лиц, установленных статьей 30 закона о контрактной системе	Требования не установлены
3. Сведения о начальной (максимальной) цене контракта; информация о валюте, используемой для формирования цены контракта:
3.1	начальная (максимальная) цена контракта	402 135,00 (четыреста две тысячи сто тридцать пять) руб. 00 коп.
3.2	Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта (ст.22 №44-ФЗ)	Начальная (максимальная) цена контракта определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).
3.3	информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)	российский рубль
3.3	порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, применяемого при оплате контракта	в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующим в настоящей части, согласно Положению Банка России от 18.04.2006г. №286-П
4. Сведения об объекте закупки (предмете контракта):
4.1	наименование объекта закупки (предмет контракта)	Выполнение работ по сбору, транспортированию и утилизации отходов производства и потребления IV и V класса опасности с мусорных контейнеров заглубленного типа, расположенных на контейнерных площадок в п. Свирица» ОКПД2: 38.11.31.000    Отходы неопасные бытовые, непригодные для повторного использования
4.2	описание объекта закупки (предмета контракта)	Полная характеристика объема оказываемых услуг и описание оказываемых услуг отражено в проекте контракта и технической части документации об электронном аукционе. Описание условий контракта отражено в проекте контракта являющегося неотъемлемой частью документации об электронном аукционе.
4.3	Краткая характеристика и количество поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг; (согласно ст.33 №44-ФЗ)	В соответствии с техническим заданием и Контрактом
4.4	Описание объекта закупки. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости) а также показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги потребностям заказчика	Качественные и иные характеристики и показатели определяющие соответствие оказываемых услуг потребностям заказчика: в соответствии с условиями контракта и технической частью настоящей документации об электронном аукционе
4.5	срок/и (период/ы) оказания услуг, выполнения работ и поставки товара.	Срок начала выполнения работ: с даты заключения муниципального Контракта. Срок окончания выполнения работ: до 15 ноября 2019 года. Срок исполнения контракта:  со дня заключения до 20.11. 2019 года
4.6	место оказания услуг, выполнения работ, поставки товара	Место оказание услуг: — Ленинградская область Волховский  район, МО Свирицкое сельское поселение, п. Свирица (конкретные адреса указаны в техническом задании и проекте контракта).
4.7	порядок оказания услуг, выполнения работ, поставки товара (этапы)	Выполнение работ по контракту, заключаемому по результатам проведения настоящего электронного аукциона, осуществляется в соответствии с условиями муниципального контракта согласно техническому заданию.
5. Условия оплаты контракта:
5.1	источник финансирования	Бюджет Свирицкого сельского поселения на 2019 год КБК: 841 0503 05102010070 244 255
5.2	авансовые выплаты по контракту	не предусмотрены
5.3	форма оплаты контракта	оплата по контракту, заключаемому по результатам проведения настоящего электронного аукциона, производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика (подрядчика, исполнителя)
5.4	порядок оплаты по контракту	в соответствии с муниципальным контрактом
5.5	срок оплаты по контракту:
5.5.1	— при оказании услуг, выполнении работ, поставке товара	Оплата производится по факту выполнения работ в форме безналичного расчета на основании подписанных актов приемки выполненных работ, справки  о стоимости выполненных работ и затрат и предъявления Подрядчиком счета (и/или счет-фактуры) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Расчет производится после подписания актов о приемке выполненных работ, при условии, что работы выполнены надлежащим образом, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней. Авансирование не предусмотрено.
6. Требования к участникам закупки (указанные требования предъявляются в равной мере ко всем участникам закупок):
6.1	Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами	Требования не установлены
6.2	Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющимися объектом закупки (пункт 1 часть 1 статья 31 Закона)	Требования не установлены
6.3	соответствие требованиям, установленным пунктом 3 части 1 статьи 31 закона о контрактной системе	Непроведение ликвидации участника закупки — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки — юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства
6.4	соответствие требованиям, установленным пунктом 4 части 1 статьи 31 закона о контрактной системе	Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке
6.5	соответствие требованиям, установленным пунктом 5 части 1 статьи 31 закона о контрактной системе	отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято
6.6	соответствие требованиям, установленным части 1.1 статьи 31 закона о контрактной системе	отсутствие в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки — юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки
6.7	соответствие требованиям, установленным пунктом 7 и 7.1 части 1 статьи 31 закона о контрактной системе	отсутствие у участника закупки — физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица — участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; участник закупки — юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
6.8	соответствие требованиям, установленным пунктом 8 части 1 статьи 31 закона о контрактной системе	не предусмотрено
6.9	соответствие требованиям, установленным пунктом 9 части 1 статьи 31 закона о контрактной системе	отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц — участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, — участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
6.10	соответствие требованиям, установленным пунктом 10 части 1 статьи 31 закона о контрактной системе	Участник закупки не является офшорной компанией
6.11	соответствие требованиям, установленным пунктом 11 части 1 статьи 31 закона о контрактной системе	Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
6.12	Соответствие участника закупки дополнительным требованиям, устанавливаемым Правительством Российской Федерации к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 44-ФЗ.	Требования не установлены
7. Требования к содержанию, составу заявки на участие в аукционе:
7.1	Требования к документам, предоставляемым участником в составе первых частей заявок:
7.1.1	Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию:	Согласие участника закупки выполнить работы на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе. Участник вправе выразить свое согласие посредством механизмов, предусмотренных электронной площадкой, либо в виде предоставления Заказчику в составе первой части заявки отдельного файла, содержащего информацию о согласии участника закупки выполнить работы на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе. Пример выражения согласия*: Настоящим выражаем согласие выполнить работы на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе.
7.2	Требования к документам, предоставляемым участником в составе вторых частей заявок:
7.2.1	Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:	Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона (участник закупки вправе воспользоваться рекомендуемой формой, в разделеV аукционной документации).
7.2.2	соответствие требованиям, установленным пунктом 2 части 5 статьи 66 закона о контрактной системе	При декларировании соответствия участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 – 5,7,7.1,9 части 1 статьи 31 Закона, участник закупки вправе воспользоваться рекомендуемой формой «Декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктами 3 – 5,7,7.1,9 части 1 статьи 31 Закона» из разделе V аукционной документации.
7.2.3	соответствие требованиям, установленным пунктом 3 части 5 статьи 66 закона о контрактной системе	копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе или в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром. Требование не установлено.
7.2.4	соответствие требованиям, установленным пунктом 4 части 5 статьи 66 закона о контрактной системе	решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой
7.2.5	соответствие требованиям, установленным пунктом 5 части 5 статьи 66 закона о контрактной системе	Требования не установлены
7.2.6	соответствие требованиям, установленным пунктом 6 части 5 статьи 66 закона о контрактной системе	Требования не установлены
7.2.7	соответствие требованиям, установленным пунктом 7 части 5 статьи 66 закона о контрактной системе	При декларировании принадлежности участника закупки к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям, участник закупки вправе воспользоваться рекомендуемой формой «Декларация соответствия участника требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» или рекомендуемой формой «Декларация соответствия участника требованиям, установленным Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»» из  разделеV аукционной документации
7.3	Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе	1.  Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке в соответствии со статьей 61 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 2. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки на участие в электронном аукционе, подписанных усиленной электронной подписью уполномоченного лица участника закупки. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки
7.3	Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе	Заявка должна быть оформлена в соответствии с требованиями частями  3,5 ст.66 Федерального закона 44-ФЗ. Заявки на участие в электронном аукционе подаются только участниками закупки, получившими аккредитацию на электронной площадке. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов содержащих, документы и информацию,  предусмотренные пунктом 5 Информационной карты. Обе части заявок на участие в электронном аукционе подаются одновременно Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки, должна быть cоставлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований. Участнику размещения закупки  в первой части своей заявки на участие в электронном аукционе  на каждую единицу товара (товара, применяемого при выполнении работ), являющуюся отдельно производимым товаром, для которых установлены заказчиком требования к их характеристикам необходимо предоставить конкретное предложение (т.е. не допускающее двусмысленного толкования),  Предложение участника (сведения о товаре, используемом для выполнения работ, гарантийном сроке) не должно содержать двойных предложений, неоднозначных и неконкретных  предложений, слов «или», «или  эквивалент», «не ранее», «не менее», «не более», «от», «до», «не хуже» и т.д.  Заявка не должна содержать неконкретных   значений из  технических регламентов, стандартов, ГОСТов и т.п. вместо требуемых конкретных показателей. Участник размещения закупки  в заявке указывает как конкретные значения параметров, так и единицы измерения. При формировании заявки, при наличии в технической части документации показателей, сопровождающихся: «не менее», «не ниже»   — участник должен предложить конкретный показатель, равный или превышающий такое значение. При наличии в аукционной документации показателей, сопровождающихся «не более», «не выше», «не должен превышать», «не превышать», «не шире» —  участник должен предложить конкретный показатель, имеющий значение равное или меньше заявленного заказчиком значения. В случае, если показатель сопровождается термином «диапазон» либо символом «-» участник указывает диапазонное значение (например: температура в диапазоне 60 – 660С); , причем в случае, если указанный термин или символ сопровождается словами «не менее», участник может предложить значение диапазона равное либо более заявленного заказчиком, в случае, если указанный термин или символ сопровождается словами «не более»  участник может предложить значение диапазона равное либо менее заявленного заказчиком (то есть диапазон, предложенный участником по верхней и нижней границе не выходят за значения, заявленные заказчиком). . В случае если Заказчиком указано несколько взаимоисключающих наименований или характеристик товара, участник размещения заказа обязан выбрать и указать один товар и его конкретную характеристику. Такие характеристики сопровождаются символом «;». В случае, если характеристики указаны в словесной конструкции «Х и У» считать, что обе характеристики являются требуемыми Заказчиком. Не подлежат изменению и конкретизации наименования параметров товара, такие как, например, максимальный уровень шума. Символ «±», применяемый при указании размеров товаров означает пределы допуска, но должен трактоваться как указание на значение, подлежащее конкретизации. Данный символ, сопровождающий любой другой параметр, кроме размера, должен трактоваться как установленный Заказчиком предел допуска по показателю Знаки «( )» означают уточнение или дополнение, за исключением случаев, когда значения (характеристики) товара (материала), указанные в скобках, являются альтернативными значениям (характеристикам) товара (материала), указанным перед скобками. Все размеры товаров/материалов указаны заказчиком в м или мм, показатели температуры в градусах Цельсия, если технической частью документации не предусмотрено иное. При указании требуемого параметра, например, «Фракция щебня» необходимо считать данный показатель неизменным, имеющим диапазонное значение. При указании в требованиях к материалам характеристик с использованием соединительного союза «и», «,» участник должен предложить материал, сочетающий в себе обе характеристики одновременно. При указании в требованиях к материалам характеристик с использованием разделительного союза «или», участник должен указать конкретный показатель эквивалентности, предлагаемого к использованию при выполнении работ материала, при этом исключается возможность участника указывать одновременно несколько показателей. При указании в описании характеристики товара «максимальный» или «минимальный» участник указывает значение параметра, указанное в документации об аукционе. В случаях, прямо не описанных в настоящей инструкции  считать, что показатели являются неизменными. В случае предоставления недостоверных сведений, заявка на участие в аукционе может быть признана несоответствующей требованиям документации об аукционе, что влечет за собой отказ участнику закупки в допуске к участию в аукционе в электронной форме. В заявке и в предложении участника должна быть обязательно указанна  информация о стране происхождения товара,  и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии).
7.4	Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе	В случае отзыва заявки на участие в электронном аукционе в порядке, установленным частью 4 статьи 66 и частью 9 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ оператор электронной площадки прекращает осуществленное  в соответствии с частью 18 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ блокирование операций по лицевому счету участника закупки, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таких аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки в течение одного рабочего дня с даты поступления уведомления об отзыве указанной заявки.
8. Сведения об обеспечении заявки на участие в настоящем электронном аукционе:
8.1	Размер обеспечения заявки (в процентах) от начальной (максимальной) цены контракта, (0,5% – 5%) (п.14 ст.44 №44-ФЗ)	Обеспечение заявки на участие в аукционе не требуется, так как начальная цена Контракта составляет менее 1 000 000 рублей.
9. Сведения об обеспечении исполнения контракта, заключаемого по результатам проведения настоящего электронного аукциона:
9.1	Размер обеспечения исполнения контракта (в процентах) от начальной (максимальной) цены контракта (п.6 ст. 96 №44-ФЗ)	5% (пять процентов) начальной (максимальной) цены контракта в размере 20 106,75 (двадцать тысяч сто шесть) рублей 75 копеек
9.2	срок предоставления указанного обеспечения	в соответствии с положениями статьи 70 закона о контрактной системе
9.3	порядок предоставления указанного обеспечения	в соответствии с положениями статьи 70 закона о контрактной системе; в случае принятия участником решения о внесении в качестве обеспечения контракта денежных средств
9.4	требования к обеспечению исполнения контракта	в соответствии с положениями статьи 96 закона о контрактной системе; способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно
9.5	условия банковской гарантии	в соответствии с положениями статьи 45 закона о контрактной системе
9.6	сведения о реквизитах счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения контракта	Администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение муниципального образования Волховский муниципальный район  Ленинградской области. 187469, Ленинградская область, Волховский район п. Свирица, ул. Новая Свирица, д.38 Тел/факс 8-813-63-44-225 ИНН 4718002570; КПП 470201001 Отделение Ленинградское г. Санкт – Петербург л/счет 05453000900; Р/счет 40302810400003003211 БИК 044106001;  ОКТМО 41609480 В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указывается предмет контракта и номер извещения об осуществлении закупки. Заказчик обязан возвратить  обеспечение исполнения контракта  в течение 30 календарных дней после полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г.
10. Сведения о возможности заказчика изменить условия контракта, заключаемого по результатам проведения настоящего электронного аукциона:
10.1	возможность заказчика изменить количество поставляемого товара/ оказываемых услуг при заключении контракта и в ходе его исполнения	В соответствии с частью 1 статьи 95 закона о контрактной системе.
11. Возможность Исполнителя по исполнению контракта с привлечением соисполнителей:
11.1	возможность исполнителя привлекать для организации исполнения контракта соисполнителей	Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков, соисполнителей). Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями контракта за действия соисполнителей, которых он привлек к исполнению своих обязанностей по контракту.
12. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта, заключаемого по результатам проведения настоящего электронного аукциона:
12.1	возможность одностороннего отказа от исполнения контракта	предусматривается возможность сторон применить положения, установленные частями 8-24 статьи 95 закона о контрактной системе, в части реализации права на принятие решения об одностороннем отказе от исполнения контракта
13. Сведения о сроках и условиях заключения контракта по результатам проведения настоящего электронного аукциона, в случае уклонения победителя аукциона:
13.1	условия признания победителя аукциона или иного участника настоящего аукциона уклонившимися от заключения контракта	в соответствии с частью 13 статьи 70 закона о контрактной системе
13.2	срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя настоящего аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт	в соответствии с частями 14, 15 статьи 70 закона о контрактной системе
14. Сведения о предоставлении участникам положений настоящего электронного аукциона:
14.1	порядок предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации настоящего аукциона	в соответствии с положениями статьи 65 закона о контрактной системе
14.2	дата начала срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации	С момента опубликования
14.3	дата окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации	Не позднее, чем за три дня до даты окончания срока приема заявок.
15. Сведения о сроках и условиях проведения настоящего электронного аукциона:
15.1	Срок подачи заявок на участие в электронном аукционе, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе	Участник электронного аукциона  вправе подать  заявку на участие в электронном аукционе в соответствии с требованиями статьи 66 Закона в любой момент с момента размещения на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет  www.zakupki.gov.ru извещения о проведении аукциона до  10 часов 00 минут   «14» июня 2019 года (время местное); Заказчик вправе внести соответствующие изменения в извещение о проведении настоящего электронного аукциона и продлить срок подачи заявок в соответствии с законом о контрактной системе
15.2	дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в настоящем электронном аукционе	«14» июня 2019 г.
15.3	дата проведения настоящего электронного аукциона	«17» июня  2019 г. Время начала проведения аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки.
15.4	Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (Шаг аукциона)	Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ II.

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

 

1.1. Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта с обоснованием выбранного метода: метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта.

1.2. Расчет начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с выбранным методом обоснования:

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственными поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567.

Заказчиком проведено изучение рынка, на основании полученных коммерческих предложений.

По результатам проведенного исследования Заказчик использовал в расчетах три цены услуг, предлагаемых различными исполнителями, для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта.

Результаты изучения рынка:

Наименование товаров (работ, услуг)	Кол-во, м3	Цена участника исследования, руб./м?			Среднерыночная цена товара (работ, услуг), руб./м?
		№ 1	№ 2	№3
Выполнение работ по сбору, вывозу  и использованию (утилизации) твердых бытовых отходов (ТБО) с контейнерных площадок на территории МО Свирицкое сельское поселение	570	691,0	705,5	720,00	705,5
Цена контракта		393870,00	402135,00	410400,00	402 135,00

 

По результатам изучения рынка начальная (максимальная) цена контракта на работы установлена на основании расчета средней стоимости работ и составляет 402 135,00 (Четыреста две тысячи сто тридцать пять) рублей 00 коп.  при объеме 570 м3 и  средней цене 705,5  рублей  за 1 м3.

 

НМЦК включает в себя все налоги и сборы.

Дата подготовки НМЦК: «03» июня 2019 г.

 

 

 

 

РАЗДЕЛ III.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ)

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(приложение к муниципальному контракту).

 

 «Выполнение работ по сбору, транспортированию и утилизации отходов производства и потребления IV и V класса опасности с мусорных контейнеров заглубленного типа, расположенных на контейнерных площадок в п. Свирица»

 

1. Предмет контракта: «Выполнение работ по сбору, транспортированию и утилизации отходов производства и потребления IV и V класса опасности с мусорных контейнеров заглубленного типа, расположенных на контейнерных площадок в п. Свирица»
2. Место нахождения и почтовый адрес муниципального заказчика: 187469, Ленинградская обл., Волховский район, пос. Свирица, ул. Новая Свирица, д.38

Адрес электронной почты муниципального  заказчика: sviricaadm@mail.ru

Номера контактных  телефонов:   8(81363) 44-225, 8(81363)44-222

3.Место оказания услуг: Территория населенных пунктов МО Свирицкое сельское поселение Волховского района Ленинградской области (конкретные адреса указаны ниже).

4. Сроки оказания услуг: с момента заключения муниципального контракта по 15 ноября 2019г.

5.Состав услуг и требования Заказчика: 

— сбор, транспортирование и утилизация отходов производства и потребления IV и V класса опасности с мусорных контейнеров заглубленного типа, расположенных на контейнерных площадок в п. Свирица  570  м3.

6. Объем и периодичность оказания услуг:

№ п/п

Наименование площадок размещения контейнеров

Количество площадок

Объем ТБО м.куб.

Периодичность вывоза

1

П. Свирица, ул. Кондратьево

4

570

1 раза в неделю

2

П. Свирица, ул. Новая Свирица,

1 раза в неделю

3     4

П. Свирица, ул. Старая Свирица   П. Свирица, ул. Заводский остров

1 раза в неделю     1 раза в неделю

Заказчик: Глава администрации   ____________  В.И. Лиходеев М.П.

Подрядчик:     ______________/____________/ М.П.

 

 

РАЗДЕЛ IV

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

«Выполнение работ по сбору, транспортированию и утилизации отходов производства и потребления IV и V класса опасности с мусорных контейнеров заглубленного типа, расположенных на контейнерных площадок в п. Свирица»

(ИКЗ 19 34718002570470201001 0009 001 3811 244)

 

п. Свирица                                                                                                        «__» ________ 2019 г.

 

Администрация муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, действующая от имени и в интересах муниципального образования «Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы администрации Лиходеева Владимира Ивановича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________,  именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании _______, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом ____________________________________________ от «___» ________ 2019 г. заключили, заключили настоящий Муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется своими силами и средствами качественно выполнить работы по сбору, транспортированию и утилизации отходов производства и потребления IV и V класса опасности с мусорных контейнеров заглубленного типа, расположенных на контейнерных площадок в п. Свирица»в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему контракту), в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим муниципальным Контрактом, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять и оплатить выполненные работы на условиях настоящего Контракта.

1.2. Выполненные согласно настоящему Контракту работы должны отвечать требованиям Технического задания и удовлетворять нормам и правилам, предъявляемым к данному виду работ.

1.3. Подрядчик гарантирует выполнение обязательств по объёму и качеству работ в соответствии с Техническим заданием.

1.4. Подрядчик обязуется выполнить работы собственными силами, в соответствии с обусловленными условиями настоящего Контракта, в объёмах согласно Техническому заданию (Приложение №1 к Контракту). Работы должны выполняться в сроки, указанные в Контракте.

 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

2.1. Цена Муниципального контракта установлена на основании протокола ______ _______ от «_____» ________ 20 ___ г. и составляет  _________ рублей (в т.ч. НДС — ___ (при необходимости)).

При заключении настоящего контракта с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, цена настоящего контракта будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

2.2. Источник финансирования – Бюджет муниципального образования Свирицкое сельское поселение.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость работ, являющихся предметом контракта, транспортные расходы, расходы по погрузке и разгрузке, расходы по перевозке, оплата труда рабочих,  уплату налогов (в том числе НДС), сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением настоящего муниципального контракта. Цена Контракта остается неизменной в течение всего срока действия Контракта за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

2.4. Изменение существенных условий Контракта по соглашению Сторон допускается в следующих случаях:

При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объёма работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объём работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объём выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учётом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объёму работы или услуги, исходя из установленной в Контракте цены единицы работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта.

При уменьшении предусмотренных Контрактом объёма работы или услуги Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы или услуги.

2.5. Оплата производится по факту выполнения работ в форме безналичного расчета на основании подписанных актов приемки выполненных работ, справки  о стоимости выполненных работ и затрат и предъявления Подрядчиком счета (и/или счет-фактуры) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Расчет производится после подписания актов о приемке выполненных работ, при условии, что работы выполнены надлежащим образом, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней. Авансирование не предусмотрено.

2.6.  Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с лицевого счёта Заказчика, указанного в разделе 10 настоящего Контракта.

2.7. Оплата производится за фактически выполненные, предусмотренные п.1.1 настоящего Контракта работы, согласно лимитам бюджетных обязательств, но не более сумм, предусмотренных Контрактом на эти работы.

2.8. Заказчик осуществляет окончательную оплату Подрядчику выполненных по настоящему Контракту работ после подписания актов о приёмке выполненных работ, включая устранение дефектов, выявленных при приёмке, при условии выделения бюджетных средств в пределах цены Контракта и лимита финансирования.

2.9. При необходимости Стороны проводят сверку взаиморасчётов по Контракту и подписывают, при необходимости, соответствующий акт сверки расчётов после окончания выполнения Работ в целом по Контракту, а также в случае досрочного расторжения Контракта.

2.10. В случае привлечения Подрядчика к ответственности в соответствии с разделом 6 настоящего Контракта и начисления ему штрафных санкций по Контракту, Заказчик вправе производить оплату выполненных объёмов работ (окончательный расчёт) за вычетом размера неустойки (штрафы, пени), а также после перечисления Подрядчиком на текущий счёт Заказчика предъявленных ему сумм штрафов и пеней, в течение 30 дней со дня зачисления сумм штрафов и пеней на счёт Заказчика, указанный в претензии.

 

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работ:

— начало выполнения работ – с момента подписания Контракта;

— окончание работ – до 15 ноября  2019 года.

3.2. Календарные сроки выполнения работ, указанные в п. 3.1 настоящего Контракта, являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков  выполнения работ.

 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1.Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.2.Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчётной документации и материалов, подтверждающих исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.

4.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию  о ходе и состоянии выполняемых работ.

4.1.4.Осуществлять контроль за объёмом, сроками и качеством выполнения работ.

4.1.5. Давать Подрядчику обязательные для выполнения письменные и устные предписания в рамках выполнения условий настоящего контракта.

4.1.5.В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков, или в случае уклонения Подрядчика от устранения недостатков, привлечь в порядке, установленном Законодательством РФ для устранения недостатков, другую организацию.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1.Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

4.2.2.Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.

4.2.3. Установить контейнеры для сбора твердых бытовых отходов, соответствующие нормативно-технической документации или организовать ручной вынос твердых бытовых отходов в согласованных с Подрядчиком местах, а также обеспечивать техническую исправность контейнеров.

4.2.4. Обеспечить беспрепятственный подъезд к контейнерам транспортных средств Подрядчика (очистка от снега в зимний период,  предусмотреть возможность разворота мусоровозов или сквозной проезд, отсутствие парковки автомашин в месте складирования отходов).

4.2.5. Обеспечить предъявление твердых бытовых отходов  к вывозу согласно графику (см.Техническое задание – Приложение №1 к настоящему контракту).

4.2.6.Обеспечивать загруженность контейнеров твердыми бытовыми отходами не более чем до верхнего края. Не допускать загрузки в контейнеры для сбора твердых бытовых отходов крупногабаритного, строительного мусора, опасных отходов, мусора, образующегося при обрезке деревьев, для организации вывоза которых необходимо заказывать специальный транспорт.

4.2.7. В случае неисполнения или  ненадлежащего исполнения по вине Подрядчика обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не позднее 30 дней с момента возникновения соответствующего права требовать от Подрядчика уплаты неустойки.  Направлять Подрядчику уведомление об уплате в добровольном порядке сумм неустойки (пени, штрафов) путём направления Подрядчику  уведомления об уплате сумм неустойки (пеней, штрафов) в добровольном порядке.

4.2.8. В случае неуплаты Подрядчиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим Контрактом сумм неустойки (пени, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.

4.2.9. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объёма и стоимости выполненных Подрядчиком работ Техническому заданию и Акту сдачи-приёмки работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Контракта.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ.

4.3.3.При наличии оснований, направлять Заказчику претензию об уплате пени, штрафных санкций за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту.

4.3.4.Отказаться от вывоза твердых бытовых отходов из контейнеров, при  обнаружении в них крупногабаритного, строительного мусора, опасных отходов, вывозить смерзшиеся, горящие твердые бытовые отходы.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1.Выполнять работы, предусмотренные настоящим Контрактом, качественно и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и графиком выполнения работ (см.Техническое задание – Приложение №1 к настоящему контракту) в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ, а также показателями технической документации, СНиПами, ПУЭ и другими действующими нормативными документами.

4.4.2.Иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по обращению с отходами IV — V классов опасности или действующий договор с организацией, обладающей лицензией на осуществление данной деятельности; и предоставить данные документы после заключения контракта Заказчику для ознакомления.

4.4.3. Обеспечивать осуществление утилизации вывозимых твердых бытовых отходов.

4.4.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приёмке работ и  за свой счёт.

4.4.5.При обнаружении обстоятельств, свидетельствующих о невозможности выполнения работ качественно и в срок,  в течение 24 часов, с момента обнаружения таких обстоятельств известить Заказчика посредством телефонной или иной связи о невозможности исполнения, приостановить работу и вызвать представителя Заказчика.

4.4.6. Незамедлительно информировать Заказчика о фактах нарушения сроков выполнения работ и причинах их возникновения.

4.4.7. В случае нанесения ущерба Заказчику и/или третьим лицам, при выполнении  работ по контракту, по вине Подрядчика в виде действия либо бездействия, Подрядчик возмещает Заказчику и/или третьим лицам суммы материального ущерба.

4.4.8. Нести ответственность за невыполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране собственного и переданного Заказчиком на период производства работ имущества, а также охране окружающей среды и зелёных насаждений.

4.4.9. Своевременно документально подтверждать понесённые расходы, связанные с выполнением Контракта.

4.4.10. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

 

5. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА, СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Приемка выполненных работ оформляется путем подписания представителем Заказчика актов приемки, актов о стоимости выполненных работ, представляемых Подрядчиком  в 3-х дневный срок с момента выполнения  работ.

5.3. Работы, внесенные в Акт приемки, считаются надлежаще оформленными и принятыми после подписания Акта представителями сторон и заверенные  печатями сторон. Заказчик назначает своего представителя на весь период работ, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляют приемку выполненных работ по акту приемки.

5.4. В течение 10 календарных дней после завершения всех работ Подрядчик обязуется предоставить Заказчику исполнительную документацию.

5.5.Заказчик в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения акта приемки выполненных работ обязан направить Подрядчику подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ и подписания акта выполненных работ, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и недостатков, сроков их исправления. Выполнение работ по устранению недостатков производятся Подрядчиком за его счет. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены  эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

5.6. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик может провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с № 44-ФЗ.

5.7. Для проведения экспертизы выполненной работы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненной работы, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.8. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов либо этой работы условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этой работы и устранено Подрядчиком.

 

6. КАЧЕСТВО РАБОТ

6.1. Работы должны выполняться в соответствии с Техническим заданием (приложение №1 к настоящему Контракту).

6.2. Подрядчик гарантирует качество и безопасность выполняемых работ в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида работ, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида работ, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Качество работ, оказываемых по контракту, должно соответствовать требованиям Федерального закона №89-ФЗ от 24.06.1998 года «Об отходах производства и потребления», Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.02.2010 №163; СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», утвержденные Минздравом СССР 5 августа 1988г. №4690-80.

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Контракту Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по своему выбору в виде безотзывной банковской гарантии или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

7.2. Сумма обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за убытки, подтвержденные двухсторонним актом, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

7.3. Сумма обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту составляет 17325,00 (семнадцать тысяч триста двадцать пять) руб. 00 коп. Способ предоставления обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

7.4. В случае, если предложенная цена Подрядчика снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения  Договора с учетом положений статьи 37 Закона 44-ФЗ.

7.5. В случае, если в качестве обеспечения исполнения обязательств по Контракту был выбран залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), обеспечение исполнения Контракта должно быть возвращено Подрядчику после акта приёмки законченного строительством объекта (форма №КС-11) по письменному заявлению Подрядчика в течение 10 банковских дней.

7.6. В случае, если способом обеспечения исполнения Контракта является банковская гарантия, срок действия данного документа должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

7.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик имеет право требовать уплаты денежной суммы по представленному Подрядчиком обеспечению исполнения обязательств по Контракту в пределах Цены работ, которые не были выполнены, были выполнены с ненадлежащим качеством. Требования Заказчика удовлетворяются без обращения в суд.

7.8. В зависимости от вида предоставляемого Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Контракту предусматриваются 2 варианта:

1) в случае наступления событий, предусмотренных п. 7.2 Контракта, уплата денежной суммы по предоставленному Подрядчиком обеспечению исполнения обязательств по Контракту осуществляется на расчётный счёт Заказчика в течение 5 рабочих дней с момента письменного обращения Заказчика к Гаранту;

2) в случае наступления событий, предусмотренных п. 7.2 Контракта, Заказчик, при возврате обеспечения исполнения обязательств по Контракту, предоставленного Подрядчиком в виде перечисления денежных средств на расчётный счёт Заказчика, удерживает соответствующую денежную сумму по предоставленному обеспечению исполнения обязательств по Контракту.

7.9. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 5 банковских дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту на тех же условиях и в том же размере.

7.10. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств, принятых по настоящему Контракту.

7.11. Обеспечение исполнения контракта возвращается Исполнителю при условии надлежащего исполнения Исполнителем всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 10 календарных дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителю. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем в этом письменном требовании, в случае внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта.

 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет 10% цены  Контракта (_____________ рублей).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере не менее 1/300 действующей на дату уплаты ставки рефинансирования Банка России от цены Контракта, уменьшенной на стоимость фактически исполненных Подрядчиком обязательств. Порядок определения конкретного размера пени утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

(Размер пени устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 25.11.2013 №1063, и рассчитывается по формуле:

П = (Ц — В) x С,

где:

Ц — цена  Контракта;

В — стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по  Контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Контрактов;

С — размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

— размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП — количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП — количество дней просрочки;

ДК — срок исполнения обязательства по  Контракту (количество дней).

При К, равном 0 — 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 — 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.)

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных  Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных  Контрактом, Подрядчик  вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет 2,5 % цены Контракта (_____________ рублей).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4. При наличии оснований, предусмотренных пунктами 7.2. и 7.3. Контракта, одна Сторона направляет другой Стороне претензию об уплате штрафных санкций за ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту.

8.5. Сумма штрафных санкций, установленных в соответствии с пунктами 7.2. и 7.3. Контракта, перечисляется одной Стороной в течение 10 дней с момента получения соответствующей претензии от другой Стороны по реквизитам, указанным в претензии. Датой признания и оплаты неустойки считается день зачисления денежных средств на счет, указанный в претензии.

8.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). При этом заключение Заказчиком и Подрядчиком дополнительного соглашения к Контракту не требуется.

8.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного  Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.8. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от обязанности исполнить свои обязательства, вытекающие из Контракта.

8.9. Подрядчик несет полную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, в том числе и перед третьими лицами за причиненный ущерб (вред), возникший вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по  Контракту.

8.10. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные Контрактом, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации.

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

9.1 Контракт вступает в силу с момента его заключения по правилам, предусмотренным Федеральным законом № 44-ФЗ. Контракт сохраняет свое действие до 31.10.2019г., либо, в случае неисполнения сторонами своих обязательств в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, до момента исполнения сторонами своих обязательств.

Гарантийные обязательства сохраняют свою силу в течение сроков, указанных в пункте 6.3. настоящего Контракта.

9.2. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период действия настоящего Контракта.

9.3.  Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством.

9.4. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от его исполнения в соответствии  с гражданским законодательством.

9.4.1. В случаях невыполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту, заинтересованная Сторона может поднять вопрос о расторжении Контракта, направив другой Стороне уведомление о приглашении рассмотреть вопрос о расторжении Контракта по соглашению Сторон.

Если в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения одной из Сторон уведомления о приглашении рассмотреть вопрос о расторжении Контракта по соглашению Сторон не будет достигнуто соглашение о расторжении Контракта, заинтересованная Сторона обращается в суд.

Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения Контракта обязательствам, или вступления в законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда.

9.4.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.4.2.1. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

9.5. В случае расторжения Контракта не по вине Подрядчика, Заказчик производит оплату по фактическим затратам.

9.6. Расторжение настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности, установленной Контрактом.

9.7.  В остальном, что не урегулировано настоящим Контрактом, в части порядка и последствий изменения и расторжения Контракта Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями Сторон, а также, по соглашению Сторон, в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, один из которых передается Подрядчику, а второй находится у Заказчика.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями и действительны лишь в том случае, если они подписаны надлежащими уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3.   Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

10.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских и прочих реквизитов она обязана в течение 3 (трех) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.

10.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта, будут разрешаться Сторонами путем переговоров с обязательным соблюдением досудебного (претензионного) порядка.

10.5.1. В претензионном письме должны быть перечислены допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта и/или его приложений и действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения допущенных нарушений, а также отражена стоимостная оценка ответственности (неустойки). К претензии должны прилагаться документы, подтверждающие предъявляемые требования.

10.5.2. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязана дать на него мотивированный ответ в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения претензии.  Ответ на претензию дается в письменной форме.

10.6. Спорные вопросы, возникающие в ходе  исполнения  Контракта и не урегулированные путём переговоров, рассматриваются  Арбитражным судом Ивановской области.

10.7. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

 

ЗАКАЗЧИК: Администрация Муниципального образования Свирицкое сельское поселение муниципального образования Волховский муниципального района Ленинградской области Юридический адрес/местонахождение: 187469, Ленинградская область, Волховский район, п. Свирица, ул. Новая Свирица, дом 38. Банковские реквизиты: л/счет 02453163600 р/с 40204810200000003211 Отделение Ленинградское  г. Санкт-Петербург БИК  044106001 ИНН  4718002570, КПП 470201001 ОКТМО 41609480   Эл. почта sviricaadm@mail.ru Тел.: (81363)44225, 44-222 Факс: (81363)44225   Глава администрации Муниципального образования Свирицкое сельское поселение   _____________________/В.И. Лиходеев/ М. П.

ПОДРЯДЧИК:                                       __________________________/_____________/ М. П.

 

 

 

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№_____ от ___________2019г.

 

 

Техническое задание на выполнение работ

по сбору, вывозу  и использованию (утилизации) отходов производства и потребления IV – V класса опасности с контейнерных площадок на территории МО Свирицкое сельское поселение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ V.

 

ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ  ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

УЧАСТНИКАМИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

 

 

 

ФОРМА (рекомендуемая)  «ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА АУКЦИОНА ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПУНКТАМИ 3 – 5, 7, 7.1, 9 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 31 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ»

(РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА)

Настоящим ________________ (указывается наименование, фирменное наименование (при наличии) участника аукциона) подтверждает, что _______________ (необходимо указать «соответствует» или «не соответствует») требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3 – 5,7,7.1,9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

• требованию о не проведении ликвидации участника – юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
• требованию о не приостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в электронном аукционе;
• требованию об отсутствии у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период^[1].
• требованию об отсутствии у участника электронного аукциона – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника электронного аукциона судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

4.1) Участник закупки — юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

• требованию об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц — участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, — участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

6. Требованию об отсутствие информации об участнике электронного аукциона, в том числе информации об учредителях, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона — юридического лица в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
7. Требованию об отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;
8. участник аукциона не является офшорной компанией;

 

 

 

 

Рекомендуемая форма

“Сведения об участнике закупки”

 

Сведения об участнике закупки

Рекомендованная форма (по второй части заявки участника аукциона).

                                                                                                                                          

№ п/п	Наименование	Сведения об участнике *
1	Наименование, фирменное наименование
2	Место нахождения
3	Почтовый адрес
4	ИНН участника закупки, аналог ИНН (для иностранного лица) в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства
5	ИНН (при наличии) учредителей участника закупки
6	ИНН членов коллегиального исполнительного органа участника закупки
7	ИНН лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки
8	Номер контактного телефона

 

 

Сведения об участнике закупки

(для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)

 

№ п/п	Наименование	Сведения об участнике*
1	Фамилия, имя, отчество
2	Место жительства
3	Паспортные данные
4	ИНН участника закупки, аналог ИНН (для иностранного лица) в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства
5	Номер контактного телефона

 

* Участник закупки заполняет все графы в обязательном порядке. В случае, отсутствия у частника закупки требуемых сведений, в графе указывается информация об отсутствии таких сведений («сведения отсутствуют»).

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ Рекомендуемая форма

 

соответствия участника требованиям, установленным статьей 4

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

(РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА)

 

Участник аукциона _________________ (указывается наименование, фирменное наименование (при наличии) участника аукциона) относится к субъектам малого предпринимательства с соблюдением следующих условий:

 

№ п/п	Наименование условия	Единицы измерения	Данные участника (указываются цифровые значения с одним знаком после запятой)
11	2	3	4
11	Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	%
22	Суммарная доля участия иностранных юридических лиц, суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства	%
3	Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год (за _______ год)	человек
4	Доход от реализации товаров (работ, услуг) без НДС за предшествующий календарный год (за _______ год)	млн. рублей

 

 

Приложение № 7 к Техническому заданию

 

ДЕКЛАРАЦИЯ Рекомендуемая форма

 

соответствия участника требованиям, установленным Федеральным законом

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»»

(РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА)

 

Участник аукциона _________________ (указывается наименование, фирменное наименование (при наличии) участника аукциона), учредителями которой ______________ (указать «является» или «не является») Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования осуществляет в соответствии с учредительными документами следующие виды деятельности предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

1.

2.

и  т.д.

 

 

 

 

 

[1]              Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято